cơ sở dữ liệu pháp lý
- Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng xây dựng
- Loại vụ việc: Sơ thẩm
- Số hiệu: 411/2015/DS-ST
- Ngày tuyên án: 23-09-2015
- Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
- Bộ luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15/06/2004 của Quốc Hội (Văn bản hết hiệu lực) (khoản 3 Điều 25, Điều 33, điểm c khoản 1 Điều 35, Điều 159, khoản 1 Điều 202)
- Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc Hội (Văn bản hết hiệu lực) (Điều 121, điểm a Khoản 2 Điều 157, Điều 256, Điều 518, Điều 524)
- Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc Hội (Điều 2 Điều 6, Điều 7 Điều 9 Điều 30)
- Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng
- Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (Văn bản hết hiệu lực)
1712/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
- 1498
- 9
Ngày 19/8/2013, ông NĐ_Nguyễn Công Trường và BĐ_Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phương Liêm có ký kết hợp đồng thi công số 19082013/VCL-HĐTC về việc thi công trọn gói căn nhà 35/7 Bis TĐX, phường CK, Quận X – HCM. Giá trị hợp đồng 1.525.000.000 đồng. Quá trình thi công, ông NĐ_Trường đã đưa tổng cộng cho BĐ_Công ty Phương Liêm 1.235.000.000 đồng của 10 đợt thanh toán. (Tổng số lần thanh toán theo hợp đồng thi công là 12 đợt). Tuy nhiên, Công ty đã vi phạm một số thỏa thuận trong hợp đồng như: - Chậm trễ tiến độ thi công: Trong hợp đồng là 05 tháng là thời gian thực hiện thi công hoàn thành căn nhà 35/7 Bis TĐX, phường CK, Quận X. Khởi công ngày 19/8/2013 đến tháng 19/01/2014 là kết thúc nhưng công trình kéo dài đến nay vẫn chưa xong. Do các bên phát sinh tranh chấp về khối lượng tăng giảm của công trình nên ngày 12/4/2014, BĐ_Công ty Phương Liêm đã ngưng thi công.
644/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
- 1138
- 27
Trong đơn khởi kiện, tại các buổi làm việc, ông NĐ_Nguyễn Vũ Hiếu Liêm có ông Đặng Đăng Khoa đại diện trình bày: Vào ngày 22/02/2012 Nguyên đơn và Bị đơn có ký kết hợp dồng kinh tế số 01a/IACGreen - 2012 - TC về việc thi công xây dựng nhà ở. Sau khi ký hợp đồng, Nguyên đơn đã đóng 02 đợt tiền tạm ứng cho Bị đơn với tổng số tiền là 400.000.000 đồng. Tuy nhiên, Bị đơn sau khi nhận tiền xong đã không thực hiện việc thi công xây dựng như thỏa thuận. Ngày 11/6/2012 hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng, theo đó, Bị đơn cam kết trả ngay cho Nguyên đơn 360.000.000 đồng (trừ 40.000.000 đồng tiền thiết kế nhà). Sau đó Bị đơn không thực hiện đúng thỏa thuận mà liên tục đề nghị lùi ngày trả tiền đồng thời thống nhất trả lãi từ tháng 6/2012 theo mức lãi suất chậm trả là 2.5%/tháng.
1204/2014/DS-PT: Tranh chấp hợp đồng xây dựng Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
- 1062
- 13
BĐ_Công ty Hoàng Hà nhận thầu xây dựng căn nhà tại đường THD, Phường 1, quận GV, Thành phố HCM của bà NĐ_Trần Thị Hân. BĐ_Công ty Hoàng Hà thực hiện thi công toàn bộ phần kết cấu bê tông cốt thép từ móng đến mái; thi công phần xây, tô theo bản vẽ thiết kế; thi công hoàn thiện căn nhà; thi công phần điện nước của căn nhà. Vật tư thi công công trình do BĐ_Công ty Hoàng Hà cung cấp. Giá trị hợp đồng khoán chìa khóa trao tay, đơn giá 6.250.000 đồng/m2. Giá trị được tạm tính 72m2 x 6.250.000 = 450.000.000 đồng. Giá trị quyết toán nghiệm thu cuối cùng khi thi công hoàn thiện và đo vẽ thực tế. - Thời gian thi công theo hợp đồng là 2,5 tháng (75 ngày) kể từ ngày ký kết hợp đồng và bên bà NĐ_Hân giao mặt bằng.
21/2012/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng xây dựng Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
- 970
- 28
Vào ngày 28/5/2007, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Thuận Phát (nay là NĐ_Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Xuất nhập khẩu Trà An) và BĐ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Quang Anh có ký kết với nhau Hợp đồng kinh tế (V/v Giao nhận thầu xây lắp) số 010/HĐKT. Theo hợp đồng, Công ty Thuận Phát đồng ý giao cho BĐ_Công ty Quang Anh thực hiện xây dựng công trình nhà xưởng nhuộm, dự án di dời và đầu tư chiều sâu Công ty Dệt Kim Đông Phương, tại Khu công nghiệp Xuyên Á, huyện ĐH, tỉnh LA. Công ty Thuận Phát có trách nhiệm cung cấp vật tư, tiền mặt để BĐ_Công ty Quang Anh thực hiện việc thi công công trình.